乙方拖延工期甲方怎么办,甲方以质量问题拒绝付款怎么办

但是，不是所有工期延误的情况，承包人都可以提出工期顺延、费用索赔和利润索赔。按照造成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工程变更；4、自然9、案涉合同规定因承包人原因导致工期拖延，承包人应一并承担相应责任的，因承包人原因工期延误导致发包人向购房业主逾期交付房屋，从而产生的赔偿金，承包人应予以赔偿。

在说工期问题前，我们先简单了解一下开工。前面在说发包人义务的时候提到过开工通知。一般情况下，开工通知由监理人发出，而且是在开工日期前7天向承包人发出。工期就从开工通知中载按照合同的约定来，甲方延误，应该还没施工完，追究违约责任就可以。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采

￣□￣｜｜ 建议及时书面发函告知对方拖延工期所造成的一切损失和责任，并要求对方在规定的期限作出答复，否则你可以到法院起诉解决。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中1、违反合同的约定拖延工期，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约